设计合同

精选设计合同集合七篇

在人民愈发重视法律的社会中，能够利用到合同的场合越来越多，签订合同可以明确双方当事人的权利和义务。你所见过的合同是什么样的呢？下面是小编收集整理的设计合同7篇，仅供参考，欢迎大家阅读。

工程设计是指对工程项目的建设提供有技术依据的设计文件和图纸的整个活动过程，是建设项目生命期中的重要环节 ,是建设项目进行整体规划、体现具体实施意图的重要过程 ,是科学技术转化为生产力的纽带 ,是处理技术与经济关系的关键性环节 ,是确定与控制工程造价的重点阶段。

民用建设工程设计合同

工程名称：___________

工程地点：___________

合同编号：___________

设计证书等级：_________

签订日期：___________

发包人：________________________

设计人：________________________

发包人委托设计人承担_________工程设计，经双方协商一致，签订本合同。

第一条 本合同依据下列文件签订：

1.1 《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》、《建设工程勘察设计市场管理规定》。

1.2 国家及地方有关建设工程勘察设计管理法规和规章。

1.3 建设工程批准文件。

9.3因一方原因，造成合同无法继续履行时，该方应及时通知另一方，办理合同终止手续，并由责任方赔偿对方相应的经济损失;

9.4甲方未按期支付

第二(三)次工程款的，每延误一天向乙方支付违约金：应付工程款金额的3。

9.5由于乙方原因，工程质量达不到双方约定的质量标准，乙方负责修理，工期不予顺延;

9.6由于乙方原因致使工期延误，每延误一天向对方支付违约金：合同金额的3元。

第十条合同争议的解决方式

双方发生争议协商解决不成时，按下列第______种方式解决：

①向______市仲裁委员会申请仲裁;

②向人民法院提起诉讼。

第十一条附则

1

1.1本合同经甲、乙双方签字(盖章)后生效。

1

1.2本合同签定后工程不得转包。

1

1.3甲、乙方双方直接签定合同，本合同一式两份，甲、乙方双方各执一份。

1

1.4合同履行完后自动终止。

第十二条其它约定条款

甲方(签章)：___________乙方(签章)：____________

委托代理人：_____________委托代理人：______________

住址：____________________住址：____________________

电话：____________________电话：____________________

________年____月____日________年____月____日