【实用】装修合同模板汇总5篇
在不断进步的社会中，合同对我们的帮助越来越大，正常情况下，签订合同必须经过规定的方式。相信很多朋友都对拟合同感到非常苦恼吧，以下是小编为大家整理的装修合同5篇，供大家参考借鉴，希望可以帮助到有需要的朋友。
装修合同 篇1工程项目： 零星装修
甲方： XXXXX有限公司
乙方： XXX
20xx年 X 月 XX 日
施工合同
甲方（全称）： XXXX有限公司
乙方（全称）： XXX
依据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》、其它有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，就本建设工程施工事项协商一致，订立本合同。
一、 工程概况
工程名称： 宿舍二层零星装修工程
工程地点: 建瓯中国笋竹城D10、D11、D13地块工程内容: 按图纸及报价单 ，主材按报价品牌
二、工程承包范围
承包范围: 零星装修工程
三、 合同工期
开工日期：20xx年2月28日
竣工日期：20xx年4月5 日
合同工期总日历天数： 36天。
（注：甲方指定的两个房间工期为20天，即3月19日完工. 二楼通道3月27日完工）
四、质量标准
工程质量标准：
1、 ……此处隐藏8021个字……蔽工程在隐蔽前，由乙方通知甲方到场验收，甲方应五天内进行验收。
5、竣工后，乙方应书面通知甲方验收。甲方在接到通知后十天内验收，并办理验收、移交手续。如甲方在规定时间内未能验收，需及时书面通知乙方，否则视为工期延误。若另定验收日期，甲方应承担乙方的看管费用，以人民币三百元为限。
七、奖励和违约责任
1. 由于乙方原因，逾期竣工(不包括由于甲方对整体工程另定验收日期造成的延误)，每逾期一天，乙方付甲方 0.1% 元违约金，
2.由于甲方原因导致延期开工或中途停工，除顺延工期外，甲方应补偿乙方因停工、窝工所造成的损失。甲方不按合同的约定拨付款，每拖期一天按付款额的 0.1% %支付滞纳金。
3、未办理验收手续，甲方提前住进施工房屋，视为甲方已实际验收。
4 因合同双方中任何一方非本合同约定原因或法定原因造成合同无法履行时，应书面通知对方终止合同，负有责任的一方应向对方赔偿由此造成的经济损失，以人民币叁千元为限。
九、装饰工程报价单、施工图等经双方协商，达成一致的具体问题协议，作为合同的附件，与合同具有同等效力。
十、本合同一式两份，甲、乙双方各执一份。
十一、本合同经双方签章后生效，如有未尽事宜，双方本着友好互利原则协商解决;如调解不成时，任何一方应向人民法院提出起诉。
甲方(公章)：_________ 乙方(公章)：_________
法定代表人(签字)：_________ 法定代表人(签字)：_________
_________年____月____日 _________年____月____日
