广告制作合同通用15篇
在人们越来越相信法律的社会中，合同对我们的约束力越来越不可忽视，它可以保护民事法律关系。那么合同要怎么拟定？想必这让大家都很苦恼吧，下面是小编整理的广告制作合同，希望对大家有所帮助。
广告制作合同1委托方；_______（下称甲方）受托方：_______（下称乙方）
根据《中华人民共和国民法典》及相关法律法规的规定，甲乙双方本着友好合作，互惠共赢的原则，经协商一致，就甲方委托乙方为其制作影视广告事宜达成如下条款，以兹双方共同遵守：
一、委托制作项目
1、作品名称：_______，长度为______，片中文案由甲方提供。
2、广告规格：视频
3、数量：母版、成型版交予甲方
4、语版：_______
5、交片日期：__年__月__日
二、甲方权利义务
1、及时依照乙方要求提供相关证明资料及视频拍摄文案
2、及时验收成品并按约定支付价款
3、根据乙方的要求补充说明相关资料、数据及拍摄要求，后期制作要求
三、乙方权利义务
1、按照甲方的要求，保证质量在规定的时间内完成广告的拍摄、制作工作。
2、乙方可以按照《广告管理条例》等有关规定，认真审查甲方证件。甲方提供假证。件的，应承担相应责任。如甲方提供的广告内容不合法，乙方有权解除合同。
< ……此处隐藏16342个字……方可继续施工，在收到乙方竣工通知后，甲方应在规定的时间内组织验收人员对制作产品验收，验收不合格后要求乙方改进。验收合格后，及时向乙方索取正式发票，在规定的时间内向乙方支付工程款。若甲方有违上述责任，则属甲方违约，须承担相应违约责任。五、乙方的责任：
乙方在合同签订后，及时组织设计与制作人员进行设计制作，对设计及制作中的疑问可与甲方联系，不得擅自做主。乙方应在规定的时间内完成该制作项目的工作，不贪工，不窝工，不延误工期。制作人员必须熟悉开料、焊接、美化工艺，以保证按期按要求完成施工。施工期间乙方人员应做到不打扰周边民众休息生活，不乱扔制作废料，施工完成后要对施工场地清扫。制作后验收不合的情况，乙方及时组织人员进行改进。验收合同后，乙方应主动配合甲方，提供正式发票以便甲方备帐。若乙方有违上述责任，则属乙方违约，须承担相应违约责任。
六、不可抗力因素：
若遇上恶劣天气，或上级领导检查、馆内变更需要等，造成工期延误，双方无违约责任，所延误工期顺延。
七、未尽事宜：
本合同未尽事宜，甲乙双方可根据合作需要另行订立补充合同，补充合同经双方签字盖章后，与本合同具同等法律效力。
八、其它：
本合同一式两份，双方各执一分，若因该合同产生的争议，双方可自行协商解决。双方协商无法解决，本合同作为合作依据，可交由当地执法机关裁定，当地执法机关无法裁定，可交由当地法院处理。
附：1、制作预算表
甲方（盖章）：
单位负责人（签字）：
签字日期： 年 月 日
乙方（盖章）：
单位负责人（签字）：
签字日期： 年 月 日
